Travaux d’occultation par volet roulant de la résidence L’Aigle à Issy-les-Moulineaux

L’essentiel

Procédure

Procédure adaptée ouverte

Type de marché

Travaux

CPV principal

45421145 (nomenclature CPV européenne)

Durée

5 mois

Objet détaillé

Le marché est un marché ordinaire. Le délai des travaux est de 70 jours ouvrés et 3 mois de préparation de chantier à compter de l’ordre de service de démarrage des travaux.

Lieu d’exécution

• Issy-les-Moulineaux

Conditions de participation

Critères d’attribution

• A) Le mémoire technique (noté sur 50 points) : -Le confort et la communication envers les locataires au vu d'une procédure calée sur la norme Iso 26000 (uniquement aux abords, en communs, en logements) (notés sur 12 points) Attention : un 1/4 de la note sera consacrée à la lecture synoptique de la réponse, -Le procédé proposé pour renforcer le R de la façade ( entendre présentation des matériaux et matériels ainsi qu'une explication technique très détaillée à la mise en œuvre de ces produits et ce dans l'objectif souhaité) (noté sur 8 points), -La justification des capacités à œuvrer dans le délai contractuel (jugée selon l'effectif , les heures prévues ainsi que la méthodologie d'optimisation) (notée sur 8 points), -La présentation ( Cv, affectation des heures etc..) des membres du service "contact- locataire " et du service assurance qualité (notée sur 8 points), -L’étude d'approche de stockage, de livraison ainsi que le mixage du code du travail dans le quotidien des locataires (notée sur 8 points), -La présentation de ou des équipes de pose (Cv, qualification, ancienneté, références…) (notée sur 6 points). B ) Le prix (noté sur 40 points) : Le prix le plus bas proposé par le candidat divisé par le prix du candidat multiplié par 40 points. C) L’environnement (noté sur 10 points) -La présentation des garanties longues durées ou/et des pièces détachées disponibles (notée sur 5 points) : Le candidat présentera les conditions de garantie de ses fournisseurs, la traçabilité des pièces détachées, ses capacités à les obtenir à courts moyens et longs termes. Le jugement se fera sur le nombre des justifications et leurs pertinences ainsi que sur les outils de mesure adaptée à la quantification des résultats. -Le candidat décrit les mesures qu'il s'engage à mettre en œuvre pour limiter les consommations de carburant et les émissions liées aux approvisionnements et livraisons nécessaires à l'exécution du marché (notée sur 5 points).

  A) Le mémoire technique (noté sur 50 points) : -Le confort et la communication envers les locataires au vu d'une procédure calée sur la norme Iso 26000 (uniquement aux abords, en communs, en logements) (notés sur 12 points) Attention : un 1/4 de la note sera consacrée à la lecture synoptique de la réponse, -Le procédé proposé pour renforcer le R de la façade ( entendre présentation des matériaux et matériels ainsi qu'une explication technique très détaillée à la mise en œuvre de ces produits et ce dans l'objectif souhaité) (noté sur 8 points), -La justification des capacités à œuvrer dans le délai contractuel (jugée selon l'effectif , les heures prévues ainsi que la méthodologie d'optimisation) (notée sur 8 points), -La présentation ( Cv, affectation des heures etc..) des membres du service "contact- locataire " et du service assurance qualité (notée sur 8 points), -L’étude d'approche de stockage, de livraison ainsi que le mixage du code du travail dans le quotidien des locataires (notée sur 8 points), -La présentation de ou des équipes de pose (Cv, qualification, ancienneté, références…) (notée sur 6 points). B ) Le prix (noté sur 40 points) : Le prix le plus bas proposé par le candidat divisé par le prix du candidat multiplié par 40 points. C) L’environnement (noté sur 10 points) -La présentation des garanties longues durées ou/et des pièces détachées disponibles (notée sur 5 points) : Le candidat présentera les conditions de garantie de ses fournisseurs, la traçabilité des pièces détachées, ses capacités à les obtenir à courts moyens et longs termes. Le jugement se fera sur le nombre des justifications et leurs pertinences ainsi que sur les outils de mesure adaptée à la quantification des résultats. -Le candidat décrit les mesures qu'il s'engage à mettre en œuvre pour limiter les consommations de carburant et les émissions liées aux approvisionnements et livraisons nécessaires à l'exécution du marché (notée sur 5 points).

Contact acheteur

SEM SEINE OUEST HABITAT ET PATRIMOINE

Laure Tanquerel

Infos@sohp.fr

+33 146444190

92130, Issy-les-Moulineaux